69模板网 >申请书

机房装修合同7篇

合同的存在可以保护劳动者的知识产权和创新成果,通过合同的制定需要各方充分沟通和协商,以确保合同条款的公平合理,维护各方的利益,以下是69模板网小编精心为您推荐的机房装修合同7篇,供大家参考。

机房装修合同7篇

机房装修合同篇1

合同编号:

发包方(甲方):xx网络投资有限公司

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定,甲乙双方通过协商,就乙方承包甲方机房装修工程达成如下协议。

第一条、工程项目概况

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围和内容;(详见附件:预算表及设计施工图)

四、承包方式:该工程以包设计、包工包料、包质量、包安全、包工期、包保修的形式由乙方承包。

第二条、工程总造价(预算)人民币(大写):整。 实际工程总造价按甲方验收合格后确认的工程量结算。

第三条、工期

一、总工期为 天(日历天),自乙方按期提供经甲方审查批准乙方的设计文件并经甲方签发开工通知书之日起开始计算至竣工验收合格之日止。(甲方的审查批准并不免除乙方设计错漏、缺陷等所应负的责任。

二、如遇下列情况,经甲方现场管理代表签字证明后,工期相应顺延:

(一)因甲方变更已经审查批准的工程设计,使已完成的工程需拆除更改;

(二)其它因甲方原因造成的延误工期;

(三)因不可控制的原因,经甲、乙双方协商同意延长工期的。

第四条 工程质量

一、工程质量按国家现行施工验收规范,应达到国家有关装修标准。

二、乙方必须严格遵守下列规定:

(一)乙方的设计文件须达到如下要求:

1、地面采用水磨石或普通耐磨砖;

2、不用吊天花;

3、墙面要求用白色ici或其它乳胶漆;

4、门采用甲级防火防盗铁门,窗采用铝合金双层密封窗;

5、装修所有材料应是防火材料;

6、预留好光缆、交流线的进出孔洞;

7、符合国家颁发的有关建筑工程设计的规范、规程和标准。

(二)乙方在工程施工还须达到以下要求:

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方现场管理代表的监督;

2、隐蔽工程需在甲方代表在场的情况下进行测试验收合格后,方可进行下一道工序;

3、乙方不得未经甲方同意改变或破坏工程楼房的承重结构;

4、乙方在装修中所涉及的电气及有关设备的安装人员必须具有相应的安装资格,且安装应符合安全使用的要求;

5、乙方在施工中应符合防火规范的要求。

第五条 本工程所需的所有材料、设备由乙方购买及提供

(一)乙方对其提供的材料必须提供质量合格证,乙方必须提供符合合同预算规定的材料进行施工,否则要承担相应的责任。

(二)乙方应向甲方提交列明材料品种、品牌、规格、颜色、材料等的清单,经甲方代表核实签字后可购买。材料到货后,经甲方代表验收后,方可用于工程施工,但该核实与验收不能免除乙方的责任。

(三)乙方对所有用于本工程的材料变更或代用其它材料的,应向甲方发出正式书面通知,经甲方同意并甲方代表签字认可后,方可用于工程。

第六条 付款方式和结算

一、甲方在本合同签订后 个工作日内付工程预算总造价的 %,即人民币元给乙方(作为工程备料款);

二、经甲方验收全部工程验收合格,审定并办理竣工结算有关手续后10个工作日付至实际工程总造价的 %。

三、剩余的工程价款,作为工程质量保证金,若乙方无违约行为,在保修期届满后 个工作日内付清。

四、甲方支付工程备料款时,乙方须向甲方提供相当于付款金额的收据;验收合格结算时,乙方须向甲方提供符合国家财税规定的相当于实际结算工程总造价的 %的金额的合法有效发票;保修期满时,乙方须向甲方提供符合国家财税规定的相当于剩余的工程价款金额的合法有效发票。否则,甲方有权拒绝付款。

五、竣工结算:

工程竣工后,甲方验收合格后的十个工作日内办理竣工结算。

第七条 施工与设计变更

一、乙方交付并经甲方审查批准的设计图纸、说明和有关技术资料,作为竣工的有效依据,乙方不得擅自修改。

二、甲方如需变更、修改设计,必须将正式修改通知书和修改图纸送达给乙方,乙方应予以实施。

三、若由于甲方变更、修改设计,造成工程总造价增加,按实际工程造价结算。

第八条 工程验收

一、 验收标准:工程竣工验收,以国家颁布的《工程施工及验收规范》和有关部门制订的竣工验收规定及经甲方批准的施工设计图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、 验收方式(手段):乙方在完成装修工程项目并通过自检合格后,向甲方发出验收通知,由甲方派工程人员进行工程竣工验收。验收合格后,甲方向乙方出具竣工验收合格证明书。

三、甲方签署竣工验收合格证书之日起三日内,乙方应将完整的工程技术档案和竣工资料交付给甲方。

第九条 保修期

一、本工程的保修期为 12个月,保修期自甲方签署竣工验收合格证书之日起计。

二、在规定的保修期内,凡因设计或材料或施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方完全负责并无偿保修。乙方在接到甲方通知后五天内负责免费返修,否则,甲方有权安排其他人员进行维修,费用在质量保证金中扣除,如质量保证金仍不足以支付的,乙方应向甲方补足。

第十条 双方其他义务

一、甲方委派 为甲方现场管理代表,监督检查工程质量、进度、工程质量验收及其他事宜。

二、乙方在合同签订之日起 天内提供完整的并经甲方批准的机房装修工程施工设计图、施工技术等资料。

三、乙方承包的工程任务,不得分包给其他任何单位,否则甲方有权解除合同,一切责任由乙方承担。

四、乙方委派 为现场管理代表,乙方代表必须经常留守工地,保持与甲方联系,随时处理施工过程出现的问题。

五、乙方应按施工安全规范做好施工质量、安全的管理,并指定安全、防火负责人,保证构件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并应及时通报甲方及有关部门。

六、乙方在施工过程中每天应清理场地,工程竣工后的场地要进行清理(包括建筑周围的余泥及其他堆积泥,临时的生产和生活设施拆除等),并将门窗、玻璃、地面清扫干净。

七、竣工验收合格后,乙方施工单位人员必须在 天内撤离施工场地。

八、因乙方设计或施工之故而造成的不符合装修标准的质量问题或工程的隐患在甲方验收时没能发现,乙方仍应负责免费整改。

第十一条 违约责任

一、由于本合同第三条规定之甲方原因致使本工程延期,乙方可相应顺延

机房装修合同篇2

甲方:

乙方:

甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目,确定乙方为施工安装单位,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着互惠互利的原则,经多次洽商,达成如下合同:

1.1工程概况:

本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及其工程。

1.2项目名称:

1.3承包范围:系统工程设计、施工、及设备材料供应。

1.4施工地点

1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则:

1.6质量合保证

乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准。

甲乙双方的责任

2.1甲方的责任:

1)负责协调施工现场各工种间的配合。

2)负责对工程施工进度及质量进行检查、监督,发现问题及时提出并通知乙方及时纠正。

3)向乙方提供满足施工用水,电及相应的办公条件及堆放材料的库房。

4)对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩散给第三者。

2.2乙方的责任:

1)负责本系统工程施工图纸设计。

2)负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作。

3)负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量。

4)负责成品交验前的保护,保养。

5)做好施工记录、隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。

6)负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。

7)负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。

8)乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度,视情节予以处罚直至清退出场。

9)做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工。

10)做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

材料及设备

3.1材料及设备到达目的地为工地现场。

3.2装修材料10天内交货,设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;

3.3所有材料均由乙方组织采购,甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。

3.4材料、设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号、产地进行采购。

合同价款

合同总价为:

计人民币:_______________元整

合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调试及其运保费、税金等所有的相关费用。

付款方式

5.1合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币xx元整。

5.2乙方工程施工完毕,验收合格,正常使用后,甲方支付至所有款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币:(以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金,工程验收1年付清。

5.3甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效的正式的工程安装发票,给甲方入帐。

工期

6.1本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施工准备工作。

6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。

6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误,乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告。

设计变更

甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时,应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不可作为结算依据。

工程验收

8.1工程完成后,乙方提交工程竣工报告,七日内由甲、乙双方对工程进行验收。

8.2工程验收时,乙方应向甲方提供本系统全套工程设计、施工文件及图纸,并提供全套电子管理文档。

8.3按国家和地方当局的相关施工规范,验收规范和标准作为验收依据。

8.4甲方需在三日日内验收完毕,并在验收报告单据上签字盖章。

8.5若经确定为不合格工程,则乙方应及时修正,并直至工程验收合格。

保证及处罚

9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

9.2乙方保证本系统的设计、施工、验收、开通、正常使用。

9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作,如逾期,每天按工程款的0.1%支付违约金。

9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应,24小时内现场服务。

9.5乙方提供综合布线线路15年质量保证,质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他1年质量保证,质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内,乙方负责设备非人为损坏的免费维修、更换(详见产质保规定),保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。

9.6凡购买乙方销售的产品设备,自验收合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障,经检验属实可免费更换、维修,但下列情况不属保修范围。

1不正确操作,造成产品损坏。

2自行拆卸,标贴损坏,日期涂改,产品人为损坏,进水,变形,受潮,自然灾害,雷击等。质保期后乙方提供维修服务,修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。

9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责。

仲裁与诉讼

10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题,均应通过双方友好协商解决,协商不能解决的争端,提交甲方所在地法院诉讼解决。

10.2除另有裁决外,仲裁费与诉讼费由诉讼方承担

10.3在仲裁与诉讼期间,除正在仲裁与诉讼部分外,合同其它部分继续执行。

其它

本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件,均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜,甲乙双方协商解决,或另订补充条后生效。

甲方签字(盖章)

乙方签字(盖章)

xx年xx月xx日

机房装修合同篇3

建设方(简称甲方):

承建方(简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、施工地址:

二、承包方式:全包(包工、包料、全包、部分承包)。

三、总价款:¥118038.3元,大写(人民币):壹拾壹万捌仟零叁拾捌元叁角其中:材料费:99966.63,人工费:3654.2他费用:14417.47经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

四、付款方式:合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(20xx年5月20日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)

五、合同组成

本合同的组成包括:本合同文本、预算清单。

六、工期:自20xx年5月6日开工,至20xx年5月31日竣工,工期26天。

七、本合同一式__二___份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

机房装修合同篇4

第一章 总则

甲方:深圳华中信息技术有限公司兴安盟分公司

乙方:

甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目,确定乙方为施工安装单位,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着互惠互利的原则,经多次洽商,达成如下合同:

1.1工程概况:

本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及其工程。

1.2项目名称:

1.3承包范围

系统工程设计、施工、及设备材料供应。

1.4 施工地点

1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则:

1.6质量合保证

乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准。

第二章 甲乙双方的责任

2.1 甲方的责任:

1) 负责协调施工现场各工种间的配合。

2) 负责对工程施工进度及质量进行检查、监督,发现问题及

时提出并通知乙方及时纠正.

3) 向乙方提供满足施工用水,电及相应的办公条件及堆放材

料的库房。

4) 对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩

散给第三者。

2.2 乙方的责任:

1) 负责本系统工程施工图纸设计。

2) 负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作。

3) 负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量。

4) 负责成品交验前的保护,保养。

5) 做好施工记录、隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。

6) 负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。

7) 负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。

8) 乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度,视情节予以处罚直至清退出场。

9) 做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工。

10) 做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

第三章材料及设备

3.1 材料及设备到达目的地为工地现场。

3.2 装修材料10天内交货,设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;

3.3 所有材料均由乙方组织采购,甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。

3.4 材料、设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号、产地进行采购。

第四章 合同价款

合同总价为:

计人民币: 元 整

合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调试及其运保费、税金等所有的相关费用。

第五章 付款方式

5.1 合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币元整。

5.2 乙方工程施工完毕,验收合格, 正常使用后,甲方支付至所有款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币: (以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金,工程验收1年付清。

5.3 甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效的正式的工程安装发票,给甲方入帐。

第六章 工期

6.1 本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施工准备工作。

6.2 根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。

6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误,乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告。

第七章 设计变更

甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时,应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不可作为结算依据。

第八章 工程验收

8.1工程完成后,乙方提交工程竣工报告,七日内由甲、乙双方对工程进行验收。

8.2 工程验收时,乙方应向甲方提供本系统全套工程设计、施工文件及图纸,并提供全套电子管理文档。

8.3 按国家和地方当局的相关施工规范,验收规范和标准作为验收依据。

机房装修合同篇5

甲方:

乙方:

由__________有限公司组织的`临沂大学机房装饰装修及家具办公设备购置项目询价采购,甲乙双方一致同意,乙方负责主控室装修施工,具体内容如下:

一、项目名称金额及工期:

1、项目名称:

2、工程量及施工要求见附件。

3、合同金额为98032元,大写玖万捌仟零叁拾贰元整。

4、工程完成时间:合同签订之日后15天内完成,以完成安装并验收合格为准。

二、工程承包方式

本工程实行包工包料,保工期保质量,并按图纸施工。乙方不得将工程转包其他单位施工,违者终止合同。

承包范围:该项目全部材料、设备、运输、安装、施工及各项费用,以及保修期内的费用。

三、质量标准

双方约定,本工程项目按甲方招标文件的要求组织施工,乙方各项工作满足甲方的有关技术质量和环境要求。招标文件、技术资料、施工示意图和提出的规范标准等均为施工有效文件。

质量标准为合格及以上。

四、物资供应

本工程所需的主要设备材料需经双方认可,由乙方采购。乙方采购的材料均应满足设计和规范要求的标准,并向甲方提供产品合格证明和检验资料,因设备材料质量引起的工程质量问题由乙方承担一切损失。

五、甲乙双方责任

1、甲方责任

(1)甲方驻工地代表。(由后勤管理处指定)

(2)向乙方提供施工的水电条件,并尽量保证施工期的需要。

(3)向乙方提出合理的施工整改要求。

2、乙方责任

(1)乙方驻工地代表。(由乙方指定)

(2)负责水电临时铺设和相关费用。

(3)负责施工区域内安全防护,指定相应的安全措施。

(4)遵守学校的各项管理制度规定。

(5)文明施工,保证施工现场规范整洁。交工之前清理垃圾及现场等。承担因违反规定造成的损失和罚款。

六、工程质量管理和交工验收

1、施工单位必须严格按照施工图纸和国家相关现行工程质量检验评定标准和技术要求进行施工。

2、施工质量达不到规范和设计要求时,乙方必须返工,并承担由此产生的费用及损失。

3、隐蔽工程隐蔽前乙方需进行自检,自检合格后通知甲方验收,经甲方确认合格方可隐蔽。验收不合格,乙方在限定时间内修改重新验收。

七、本工程免费保修一年,自工程验收合格日开始计算。保修期内乙方无条件免费承担其施工范围内的保修工作(人为原因及自然灾害除外)保修期内,乙方必须在接到修理通知后按承诺和相关规定及要求在24小时内派人修理。否则,甲方可委托其他单位或修理人员修理,修理费用从保修金中拨付,因乙方材料质量、安装施工等原因造成的返修费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。

八、工程结算和付款方式

工程施工完毕,甲方根据工程量据实验收、结算。审计完成一次支付工程量总金额的百分之九十五,余款做为保证金,自验收合格之日起一年内无质量问题后一次无息结清余款。

九、违约责任凡有甲方责任而影响工期和工程质量的,工期顺延,所造成的经济损失由甲方承担。违约责任。因乙方原因不能按合同约定时间竣工,没延期一天,乙方按合同价款的万分之三向甲方支付违约金。

十、争议解决

此合同未尽事宜,双方协商解决。协商不能解决的,任何一方可向工程所在地仲裁机构提请仲裁。

十一、合同生效:本合同自双方代表签字盖章生效。

十二、本合同一式五份,甲方三份,乙方一份,丙方一份,均具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

日期:

机房装修合同篇6

供方(简称甲方):三门峡银河电子科技有限公司

需方(简称乙方):三门峡市湖滨区财政??

20xx年5月于三门峡

湖滨区财政局机房装修合同

建设方(简称甲方): 三门峡市湖滨区财政??

承建方(简称乙方): 三门峡银河电子科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价

格法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,

双方达成如下协议,共同遵守。

一. 施工地址: 三门峡市湖滨区财政局二楼机房 。

二. 承包方式: 全包 (包工.包料、全包、部分承包)。

三. 总价款:¥118038.3元,大写(人民币): 壹拾壹万捌仟零叁拾捌元叁角

其中: 材 料 费: 99966 .63 ,人工费:3654.2 他费用: 14417.47 经双方认可,

变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

四. 付款方式:合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进

度过半(20xx年5月20日),甲方即第二次付施工工费的.40%。剩余10%尾款待甲方

对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)

五. 合同组成

本合同的组成包括:本合同文本、预算清单。

六. 工期:自 20xx 年 5 月 6 日开工,至 20xx 年 5 月 31 日竣工,工期 26 天。

七. 本合同一式__二___份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同

的组成部分。

甲方(签章)三门峡市湖滨区财政局 乙方(签章):三门峡银河电子科技有限公司

建设方代表(签字):: 承建方代表(签字):

签订日期: 年月 日 签订日期: 年月 日

机房装修合同篇7

三门峡市湖滨区财政??

机房装修合同

供方(简称甲方):三门峡银河电子科技有限公司

需方(简称乙方):三门峡市湖滨区财政??

2007年5月于三门峡

湖滨区财政局机房装修合同

建设方(简称甲方): 三门峡市湖滨区财政??

承建方(简称乙方): 三门峡银河电子科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价

格法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,

双方达成如下协议,共同遵守。

一. 施工地址: 三门峡市湖滨区财政局二楼机房 。

二. 承包方式: 全包 (包工.包料、全包、部分承包)。

三. 总价款:¥118038.3元,大写(人民币): 壹拾壹万捌仟零叁拾捌元叁角

其中: 材 料 费: 99966 .63 ,人工费:3654.2 他费用: 14417.47 经双方认可,

变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

四. 付款方式:合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进

度过半(2007年5月20日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方

对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)

五. 合同组成

本合同的组成包括:本合同文本、预算清单。

六. 工期:自 2007 年 5 月 6 日开工,至 2007 年 5 月 31 日竣工,工期 26 天。

七. 本合同一式__二___份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同

的组成部分。

甲方(签章)三门峡市湖滨区财政局 乙方(签章):三门峡银河电子科技有限公司

建设方代表(签字):: 承建方代表(签字):

签订日期: 年月 日 签订日期: 年月 日

盟医院机柜工程施工合同

第一章 总则

甲方:深圳华中信息技术有限公司兴安盟分公司

乙方:

甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目,确定乙方为施工安装单位,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着互惠互利的原则,经多次洽商,达成如下合同:

1.1工程概况:

本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及其工程。

1.2项目名称:

1.3承包范围

系统工程设计、施工、及设备材料供应。

1.4 施工地点

1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则:

1.6质量合保证

乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准。

第二章 甲乙双方的责任

2.1 甲方的责任:

1) 负责协调施工现场各工种间的配合。

2) 负责对工程施工进度及质量进行检查、监督,发现问题及

时提出并通知乙方及时纠正.

3) 向乙方提供满足施工用水,电及相应的办公条件及堆放材

料的库房。

4) 对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩

散给第三者。

2.2 乙方的责任:

1) 负责本系统工程施工图纸设计。

2) 负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作。

3) 负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量。

4) 负责成品交验前的保护,保养。

5) 做好施工记录、隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。

6) 负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。

7) 负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。

8) 乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度,视情节予以处罚直至清退出场。

9) 做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工。

10) 做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

第三章材料及设备

3.1 材料及设备到达目的地为工地现场。

3.2 装修材料10天内交货,设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;

3.3 所有材料均由乙方组织采购,甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。

3.4 材料、设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号、产地进行采购。

第四章 合同价款

合同总价为:

计人民币: 元 整

合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调试及其运保费、税金等所有的相关费用。

第五章 付款方式

5.1 合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币元整。

5.2 乙方工程施工完毕,验收合格, 正常使用后,甲方支付至所有款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币: (以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金,工程验收1年付清。

5.3 甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效的正式的工程安装发票,给甲方入帐。

第六章 工期

6.1 本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施工准备工作。

6.2 根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。

6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误,乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告。

第七章 设计变更

甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时,应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不可作为结算依据。

第八章 工程验收

8.1工程完成后,乙方提交工程竣工报告,七日内由甲、乙双方对工程进行验收。

8.2 工程验收时,乙方应向甲方提供本系统全套工程设计、施工文件及图纸,并提供全套电子管理文档。

8.3 按国家和地方当局的相关施工规范,验收规范和标准作为验收依据。

会计实习心得体会最新模板相关文章:

代销合同精选7篇

代理出租合同7篇

白酒购销合同7篇

短期出租合同7篇

车位购买合同7篇

汽车分期合同7篇

门卫合同模板7篇

门卫合同7篇

酒吧转让合同7篇

苹果购销合同7篇

    相关推荐

    热门推荐

    点击加载更多
    32
    c
    52889

    联系客服

    微信号:fanwen9944
    点击此处复制微信号

    客服在线时间:
    星期一至星期五 8:30~12:30 14:00~18:00

    如有疑问,扫码添加客服微信,
    问题+截图进行提问,客服会第一时间答复。